f75:cmnparis:meet:2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun:sp133:anx002:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
f75:cmnparis:meet:2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun:sp133:anx002:start [2022/03/16 11:42] – patrick | f75:cmnparis:meet:2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun:sp133:anx002:start [2022/04/25 18:01] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | [[: | ||
+ | ===== 2022 PP 34 : MC4 marché de travaux pour la construction d'une base instruction du regroupement des services d' | ||
+ | |||
+ | ====== Annexe 2: Modification de contrat n°4.pdf ====== | ||
+ | |||
+ | ===== Fichier(s) ===== | ||
+ | |||
+ | /* Documents begin */ | ||
+ | |||
+ | * {{.: | ||
+ | * {{.: | ||
+ | * {{.: | ||
+ | |||
+ | /* Documents end */ | ||
+ | |||
+ | ===== Texte ===== | ||
+ | |||
+ | /* Text begin */ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | M A R C H E N°20190000022001 | ||
+ | |||
+ | RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE | ||
+ | |||
+ | Collectivité ou établissement public: Préfecture de police / Ville | ||
+ | Direction de l' | ||
+ | |||
+ | Titulaire du marché : | ||
+ | |||
+ | RESOLUTION | ||
+ | 56 rue Pierre Marie Derrien | ||
+ | 94500 Champigny-sur-Marne | ||
+ | |||
+ | Imputation budgétaire : Budget spécial, imputation 901-1311-2313 | ||
+ | |||
+ | Numéro du marché : N° 20190000022001 | ||
+ | |||
+ | Date de notification du marché : 03 octobre 2019 | ||
+ | |||
+ | Objet du marché : Construction d'une Base Instruction du regroupement des services d' | ||
+ | la Brigades des Sapeurs-Pompiers de Paris - Lot 3 : Electricité CFO CFA | ||
+ | |||
+ | Montant initial du marché {valeur mars 2019) : 1355 076,60 € HT soit 1626 091,92 € TTC | ||
+ | (TVA 20 %) mois MO : mars 2019 | ||
+ | |||
+ | Modifications successives de ce montant : (la mention des décisions de poursuivre au présent tableau | ||
+ | n 'a qu 'une valeur de récapitulation et ne saurait avoir pour effet de donner un caractère contractuel à | ||
+ | ces décisions) | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Modification de contrat | ||
+ | 1 655 103,35 € TTC | ||
+ | | ||
+ | 1 690 932,29 € TTC | ||
+ | | ||
+ | 1 730 602,25 € TTC | ||
+ | |||
+ | Modifications précédentes ayant un objet autre que la modification du montant du marché : | ||
+ | |||
+ | Numéro | ||
+ | |||
+ | Modification de contrat n°4 - Construction d'une Base Instruction du regroupement des services d' | ||
+ | Pompiers de Paris - LOT 3 : Electricité CFO CFA | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | Article premier | ||
+ | |||
+ | Le marché dont la désignation est mentionnée en page 1 est modifié dans les conditions fixées aux | ||
+ | articles suivants. | ||
+ | |||
+ | Article 2 : Objet de la modification de contrat | ||
+ | |||
+ | La modification de contrat a pour objet de contractualiser des prestations en plus-value et de prolonger | ||
+ | le délai d' | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | RESOLUTION et ont fait l' | ||
+ | |||
+ | Ces devis et cet ordre de service sont annexés à la présente modification de contrat. | ||
+ | |||
+ | Article 3 : Justification des modifications | ||
+ | |||
+ | 3.1 - Prestation en plus-value n° 1 | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | Cette prestation correspond aux frais liés aux surcoûts des moyens humains et matériels mis en œuvre | ||
+ | pour lutter contre l' | ||
+ | |||
+ | Cette prestation en plus-value figure au devis n°2021068 OBSO du 16 novembre 2021 et a fait l' | ||
+ | d'un ordre de service à prix d' | ||
+ | |||
+ | Le montant proposé par le titulaire pour cette prestation est de 7 375,40 € HT soit 8 850,48 € TTC | ||
+ | (TVA 20%). | ||
+ | |||
+ | Le montant arrêté par la maîtrise d' | ||
+ | 8 850,48 € TTC (TVA 20%). | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | Cette prestation correspond aux frais liés aux surcoûts des moyens humains et matériels mis en œuvre | ||
+ | pour lutter contre l' | ||
+ | |||
+ | Cette prestation en plus-value figure au devis n°2021193 0BSO du 16 novembre 2021 et a fait l' | ||
+ | d'un ordre de service à prix d' | ||
+ | |||
+ | Le montant proposé par le titulaire pour cette prestation est de 16 250,77 € HT soit 19 500,92 € TTC | ||
+ | (TVA 20%). | ||
+ | |||
+ | Le montant arrêté par la maîtrise d' | ||
+ | soit 19 500,92 € TTC (TVA 20%). | ||
+ | |||
+ | Modification de contrat n°4 - Construction d'une Base Instruction du regroupement des services d' | ||
+ | Pompiers de Paris - LOT 3 : Electricité CFO C F A | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | Cette prestation correspond à la dépose de chemins de câbles déjà mis en place et à la repose de ceux- | ||
+ | ci. | ||
+ | |||
+ | Cette prestation en plus-value figure au devis n° 2021096 0 0 du 16 novembre 20221 et a fait l' | ||
+ | d'un ordre de service à prix d' | ||
+ | |||
+ | Le montant proposé par le titulaire pour cette prestation est de 4 995,74 € HT soit 5 994,89 € TTC | ||
+ | (TVA 20%). | ||
+ | |||
+ | Le montant arrêté par la maîtrise d' | ||
+ | 5 994,89 € TTC (TVA 20%). | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | Cette prestation correspond à l' | ||
+ | sanitaire. | ||
+ | |||
+ | Cette prestation en plus-value figure au devis n°2021078 0 0 du 16 novembre 2021 et a fait l' | ||
+ | ordre de service à prix d' | ||
+ | |||
+ | Le montant proposé par le titulaire pour cette prestation est de 6 499,20 € HT soit 7 799,04 € TTC | ||
+ | (TVA 20%). | ||
+ | |||
+ | Le montant arrêté par la maîtrise d' | ||
+ | 7 799,04 € TTC (TVA 20%). | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | Cette prestation correspond aux frais complémentaires dus à l' | ||
+ | |||
+ | Cette prestation en plus-value figure au devis n°2021004 5 0 du 16 novembre 2021 et a fait l' | ||
+ | ordre de service à prix d' | ||
+ | |||
+ | Le montant proposé par le titulaire pour cette prestation est de 51 456,30 € HT soit 61 747,56 € TTC | ||
+ | (TVA 20%). | ||
+ | |||
+ | Le montant arrêté par la maîtrise d' | ||
+ | soit 61 747,56 € TTC (TVA 20%). | ||
+ | |||
+ | • Prestation en plus-value n° 6 : Ordonnancement des réseaux | ||
+ | |||
+ | Cette prestation correspond aux frais liés à la modification de l' | ||
+ | électricité et 2 œuvre par rapport à celui initialement prévu. | ||
+ | nd | ||
+ | |||
+ | Cette prestation correspond à l' | ||
+ | réseaux et la bonne réalisation des corps d' | ||
+ | |||
+ | La prestation en plus-value figure au devis n°2021003 2 0 du 16 novembre 2021et a fait l' | ||
+ | ordre de service à prix d' | ||
+ | |||
+ | Le montant proposé par le titulaire pour cette prestation est de 20 000,00 € HT soit 24 000,00 € TTC | ||
+ | (TVA 20%). | ||
+ | |||
+ | Modification de contrat n°4 - Construction d'une Base Instruction du regroupement des services d' | ||
+ | Pompiers de Paris - LOT 3 : Electricité CFO CFA | ||
+ | |||
+ | Le montant arrêté par la maîtrise d' | ||
+ | soit 24 000,00 € TTC (TVA 20%). | ||
+ | |||
+ | Le montant total des prestations en plus-value est 106 577,41 € HT soit 127 892,89 € TTC | ||
+ | (TVA 20%). | ||
+ | |||
+ | Article 4 : Incidence financière | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | 106 577,41 € HT soit 127 892,89 € TTC sur le montant du marché initial. | ||
+ | |||
+ | Elle porte le montant du marché incluant la modification de contrat n°4 de 1 442 168, 54 € HT soit | ||
+ | 1 730 602,25 € TTC (TVA à 20%) à 1 548 745,95 € HT soit 1 858 495,14 € TTC (TVA à 20%). | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | par rapport au montant initial du marché HT incluant les modifications de contrat n°l, n°2 et n°3. | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | de 14,29 % du montant initial HT du marché. | ||
+ | |||
+ | Le titulaire ne pourra se prévaloir d' | ||
+ | sous-évaluation préalable ou constatée après exécution des missions objet de la modification de contrat, | ||
+ | pour des moyens humains, matériels ou financiers supérieurs à ceux précisés ci-avant et perçus comme | ||
+ | nécessaire au parfait achèvement de la mission. | ||
+ | |||
+ | Article 5 : Incidence sur les délais prévus au marché | ||
+ | |||
+ | La date de démarrage des travaux au 4 novembre 2019 avait été notifiée par ordre de service à | ||
+ | l' | ||
+ | |||
+ | Le délai d' | ||
+ | |||
+ | Toutefois, des prestations supplémentaires validées par ordre de service pour le lot n°l et le lot n°2 | ||
+ | avaient induit un allongement du délai global du projet. La date de réception avait donc été portée du 20 | ||
+ | juillet 2021 au 15 novembre 2021. | ||
+ | |||
+ | La présente modification de contrat prolonge la date de réception des travaux du 15 novembre 2021 | ||
+ | au 31 janvier 2022. | ||
+ | |||
+ | Article 6 : Règlement des différends | ||
+ | |||
+ | Le titulaire du marché renonce à toute réserve, réclamation ou demande d' | ||
+ | générateur serait antérieur à la date de la présente modification de contrat. | ||
+ | |||
+ | Article 7 : Date d' | ||
+ | |||
+ | La présente modification de contrat prend effet à compter de sa notification. | ||
+ | |||
+ | Article 8 : Divers | ||
+ | |||
+ | Toutes les clauses du marché initial et, le cas échéant, de ses modifications de contrat éventuelles, | ||
+ | demeurent applicables tant qu' | ||
+ | modification, | ||
+ | |||
+ | Modification de contrat n°4 - Construction d'une Base Instruction du regroupement des services d' | ||
+ | Pompiers de Paris - LOT 3 : Electricité CFO CFA | ||
+ | |||
+ | SIGNATURES | ||
+ | |||
+ | Le titulaire, dûment habilité à cet effet par documents joints à la présente modification : | ||
+ | | ||
+ | 56 rue Pierre Marie DERRIEN | ||
+ | 94500 Champigny-sur-Marne | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | (Nom, prénom, qualité du signataire et apposition du cachet | ||
+ | | ||
+ | 562 00056-APE 4321A | ||
+ | Siret | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | 20190000022001 | ||
+ | |||
+ | Reçu à titre de notification, | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | Modification de contrat n°4 - Construction d'une Base Instruction du regroupement des services d' | ||
+ | Pompiers de Paris - LOT 3 : Electricité CFO C F A | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | /* Text end */ | ||
+ | |||