Conseil Citoyen

Préparation citoyenne aux délibérations

Outils pour utilisateurs

Outils du site

Vous êtes ici : Réflexions sur la démocratie » f75 » Paris » Réunions » Ville de Paris, conseil municipal du mardi 22 au jeudi 24 mars 2022 » 2022 PP 34 : MC4 marché de travaux pour la construction d'une base instruction du regroupement des services d'instruction ... » 2022 PP 34 : MC4 marché de travaux pour la construction d'une base instruction du regroupement des services d'instruction brigade de sapeurs-pompiers de Paris, lot 3.
f75:cmnparis:meet:2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun:sp133:anx002:start

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision		Révision précédente
f75:cmnparis:meet:2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun:sp133:anx002:start [2022/03/15 15:40] – créée patrickf75:cmnparis:meet:2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun:sp133:anx002:start [2022/04/25 18:01] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
 +[[:start|Accueil]] > [[..:..:..:..:start|None]] > [[..:..:..:start|Ville de Paris]] > [[..:..:start|Réunions]] > [[..:..:start|Conseil municipal du mardi 22 mars 2022 à 09h00]] > [[..:start|* 2022 PP 34 : MC4 marché de travaux pour la construction d'une base instruction du regroupement des services d'instruction ...]] > Modification de contrat n°4.pdf
 +===== 2022 PP 34 : MC4 marché de travaux pour la construction d'une base instruction du regroupement des services d'instruction brigade de sapeurs-pompiers de Paris, lot 3. =====
 +
 +====== Annexe 2: Modification de contrat n°4.pdf ======
 +
 +===== Fichier(s) =====
 +
 +/* Documents begin */
 +
 +  * {{.:2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun_doc-odj-sp133-anx002-mtd.yaml|Metadata}}
 +  * {{.:2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun_doc-odj-sp133-anx002-src.pdf|Source}}
 +  * {{.:2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun_doc-odj-sp133-anx002-src.txt|Source}}
 +
 +/* Documents end */
 +
 +===== Texte =====
 +
 +/* Text begin */
 +
 +<code>
 +                                                   MARCHE VILLE
 +                                         MODIFICATION DE CONTRAT N°4 AU
 +                                             M A R C H E N°20190000022001
 +
 +          RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE
 +
 +Collectivité ou établissement public: Préfecture de police / Ville
 +Direction de l'Immobilier et de l'Environnement / Département Construction/' Secteur Territorial n°l
 +
 +Titulaire du marché :
 +
 +RESOLUTION
 +56 rue Pierre Marie Derrien
 +94500 Champigny-sur-Marne
 +
 +Imputation budgétaire : Budget spécial, imputation 901-1311-2313
 +
 +Numéro du marché : N° 20190000022001
 +
 +Date de notification du marché : 03 octobre 2019
 +
 +Objet du marché : Construction d'une Base Instruction du regroupement des services d'instruction pour
 +la Brigades des Sapeurs-Pompiers de Paris - Lot 3 : Electricité CFO CFA
 +
 +Montant initial du marché {valeur mars 2019) : 1355 076,60 € HT soit 1626 091,92 € TTC
 +(TVA 20 %) mois MO : mars 2019
 +
 +Modifications successives de ce montant : (la mention des décisions de poursuivre au présent tableau
 +n 'a qu 'une valeur de récapitulation et ne saurait avoir pour effet de donner un caractère contractuel à
 +ces décisions)
 +
 + Nature de l'acte modifiant le                           Numéro de l'acte                      Nouveau montant du marché
 + montant du marché (1)
 +    Modification de contrat                                         1                              1 379 252,79 € HT soit
 +                                                                                                    1 655 103,35 € TTC
 +       Modification de contrat                                      2                              1 409 110,24 € HT soit
 +                                                                                                    1 690 932,29 € TTC
 +       Modification de contrat                                      3                              1 442 168,54 € HT soit
 +                                                                                                    1 730 602,25 € TTC
 +
 +Modifications précédentes ayant un objet autre que la modification du montant du marché :
 +
 +  Numéro                                         Date                                          Objet
 +
 +Modification de contrat n°4 - Construction d'une Base Instruction du regroupement des services d'instruction pour la Brigades des Sapeurs-
 +Pompiers de Paris - LOT 3 : Electricité CFO CFA
 +
 + B        OBJET DE LA MODIFICATION DE CONTRAT
 +
 +Article premier
 +
 +Le marché dont la désignation est mentionnée en page 1 est modifié dans les conditions fixées aux
 +articles suivants.
 +
 +Article 2 : Objet de la modification de contrat
 +
 +La modification de contrat a pour objet de contractualiser des prestations en plus-value et de prolonger
 +le délai d'exécution du marché.
 +
 +L'intégralité des prestations visées à la présente modification de contrat figure aux devis de la société
 +RESOLUTION et ont fait l'objet d'ordres de service à prix d'attente.
 +
 +Ces devis et cet ordre de service sont annexés à la présente modification de contrat.
 +
 +Article 3 : Justification des modifications
 +
 +         3.1 - Prestation en plus-value n° 1
 +
 +     •    Prestation en plus-value n° 1 : Coûts complémentaires liés au Covid-19
 +
 +Cette prestation correspond aux frais liés aux surcoûts des moyens humains et matériels mis en œuvre
 +pour lutter contre l'épidémie du Covid-19 pour la période de janvier à Mai 2021.
 +
 +Cette prestation en plus-value figure au devis n°2021068 OBSO du 16 novembre 2021 et a fait l'objet
 +d'un ordre de service à prix d'attente n°lDCSl-LVVDK-TS4 notifié le 25 novembre 2021.
 +
 +Le montant proposé par le titulaire pour cette prestation est de 7 375,40 € HT soit 8 850,48 € TTC
 +(TVA 20%).
 +
 +Le montant arrêté par la maîtrise d'œuvre et accepté par la maîtrise d'ouvrage est de 7 375,40 € HT soit
 +8 850,48 € TTC (TVA 20%).
 +
 +     •    Prestation en plus-value n° 2 : Coûts comt élémentaires liés au Covid-19
 +
 +Cette prestation correspond aux frais liés aux surcoûts des moyens humains et matériels mis en œuvre
 +pour lutter contre l'épidémie du Covid-19 pour la période de juin à décembre 2021.
 +
 +Cette prestation en plus-value figure au devis n°2021193 0BSO du 16 novembre 2021 et a fait l'objet
 +d'un ordre de service à prix d'attente n°lDCS 1-LVVDK-TS4 notifié le 25 novembre 2021.
 +
 +Le montant proposé par le titulaire pour cette prestation est de 16 250,77 € HT soit 19 500,92 € TTC
 +(TVA 20%).
 +
 +Le montant arrêté par la maîtrise d'œuvre et accepté par la maîtrise d'ouvrage est de 16 250,77 € HT
 +soit 19 500,92 € TTC (TVA 20%).
 +
 +Modification de contrat n°4 - Construction d'une Base Instruction du regroupement des services d'instruction pour la Brigades des Sapeurs-
 +Pompiers de Paris - LOT 3 : Electricité CFO C F A
 +
 +     •     Prestation en plus-value n° 3 : Dépose et repose de chemins de câbles/Bâtiments XA R+2
 +
 +Cette prestation correspond à la dépose de chemins de câbles déjà mis en place et à la repose de ceux-
 +ci.
 +
 +Cette prestation en plus-value figure au devis n° 2021096 0 0 du 16 novembre 20221 et a fait l'objet
 +d'un ordre de service à prix d'attente n°lDCSl-LVVDK-TS4 notifié le 25 novembre 2021.
 +
 +Le montant proposé par le titulaire pour cette prestation est de 4 995,74 € HT soit 5 994,89 € TTC
 +(TVA 20%).
 +
 +Le montant arrêté par la maîtrise d'œuvre et accepté par la maîtrise d'ouvrage est de 4 995,74 € HT soit
 +5 994,89 € TTC (TVA 20%).
 +
 +     •     Prestation en plus-value n° 4 : Alimentations électriques pour ballons d'eau chaude sanitaire
 +
 +Cette prestation correspond à l'adjonction d'alimentations électriques pour des ballons d'eau chaude
 +sanitaire.
 +
 +Cette prestation en plus-value figure au devis n°2021078 0 0 du 16 novembre 2021 et a fait l'objet d'un
 +ordre de service à prix d'attente n°lDCSl-LVVDK-TS4 notifié le 25 novembre 2021.
 +
 +Le montant proposé par le titulaire pour cette prestation est de 6 499,20 € HT soit 7 799,04 € TTC
 +(TVA 20%).
 +
 +Le montant arrêté par la maîtrise d'œuvre et accepté par la maîtrise d'ouvrage est de 6 499,20 € HT soit
 +7 799,04 € TTC (TVA 20%).
 +
 +     •     Prestation en plus-value n° 5 : Prolongation du délai d'exécution du marché
 +
 +Cette prestation correspond aux frais complémentaires dus à l'allongement du délai de l'opération.
 +
 +Cette prestation en plus-value figure au devis n°2021004 5 0 du 16 novembre 2021 et a fait l'objet d'un
 +ordre de service à prix d'attente n°lDCSl-LVVDK-TS4 notifié le 25 novembre 2021.
 +
 +Le montant proposé par le titulaire pour cette prestation est de 51 456,30 € HT soit 61 747,56 € TTC
 +(TVA 20%).
 +
 +Le montant arrêté par la maîtrise d'œuvre et accepté par la maîtrise d'ouvrage est de 51 456,30 € HT
 +soit 61 747,56 € TTC (TVA 20%).
 +
 +     • Prestation en plus-value n° 6 : Ordonnancement des réseaux
 +
 +Cette prestation correspond aux frais liés à la modification de l'ordonnancement entre les corps d'état
 +électricité et 2 œuvre par rapport à celui initialement prévu.
 +                    nd
 +
 +Cette prestation correspond à l'adaptation du phasage de chantier pour le bon ordonnancement des
 +réseaux et la bonne réalisation des corps d'état techniques dans les circulations.
 +
 + La prestation en plus-value figure au devis n°2021003 2 0 du 16 novembre 2021et a fait l'objet d'un
 +ordre de service à prix d'attente n°lDCSl-LVVDK-TS4 notifié le 25 novembre 2021.
 +
 +Le montant proposé par le titulaire pour cette prestation est de 20 000,00 € HT soit 24 000,00 € TTC
 +(TVA 20%).
 +
 +Modification de contrat n°4 - Construction d'une Base Instruction du regroupement des services d'instruction pour la Brigades des Sapeurs-
 +Pompiers de Paris - LOT 3 : Electricité CFO CFA
 +
 +Le montant arrêté par la maîtrise d'œuvre et accepté par la maîtrise d'ouvrage est de 20 000,00 € HT
 +soit 24 000,00 € TTC (TVA 20%).
 +
 +Le montant total des prestations en plus-value est 106 577,41 € HT soit 127 892,89 € TTC
 +(TVA 20%).
 +
 +Article 4 : Incidence financière
 +
 +L'incidence financière de la présente modification de contrat représente une plus-value de
 +106 577,41 € HT soit 127 892,89 € TTC sur le montant du marché initial.
 +
 +Elle porte le montant du marché incluant la modification de contrat n°4 de 1 442 168, 54 € HT soit
 +1 730 602,25 € TTC (TVA à 20%) à 1 548 745,95 € HT soit 1 858 495,14 € TTC (TVA à 20%).
 +
 +L'incidence financière de la présente modification de contrat représente une augmentation de 7,39 %
 +par rapport au montant initial du marché HT incluant les modifications de contrat n°l, n°2 et n°3.
 +
 +L'incidence financière cumulée de l'ensemble des modifications de contrat représente une augmentation
 +de 14,29 % du montant initial HT du marché.
 +
 +Le titulaire ne pourra se prévaloir d'aucune indemnité ou rémunération complémentaire, en cas de
 +sous-évaluation préalable ou constatée après exécution des missions objet de la modification de contrat,
 +pour des moyens humains, matériels ou financiers supérieurs à ceux précisés ci-avant et perçus comme
 +nécessaire au parfait achèvement de la mission.
 +
 +Article 5 : Incidence sur les délais prévus au marché
 +
 +La date de démarrage des travaux au 4 novembre 2019 avait été notifiée par ordre de service à
 +l'entreprise RESOLUTION intervenant dans le cadre de l'opération.
 +
 +Le délai d'exécution des travaux était de 18 mois à compter de cette date.
 +
 +Toutefois, des prestations supplémentaires validées par ordre de service pour le lot n°l et le lot n°2
 +avaient induit un allongement du délai global du projet. La date de réception avait donc été portée du 20
 +juillet 2021 au 15 novembre 2021.
 +
 +La présente modification de contrat prolonge la date de réception des travaux du 15 novembre 2021
 +au 31 janvier 2022.
 +
 +Article 6 : Règlement des différends
 +
 +Le titulaire du marché renonce à toute réserve, réclamation ou demande d'indemnités dont le fait
 +générateur serait antérieur à la date de la présente modification de contrat.
 +
 +Article 7 : Date d'effet
 +
 +La présente modification de contrat prend effet à compter de sa notification.
 +
 +Article 8 : Divers
 +
 +Toutes les clauses du marché initial et, le cas échéant, de ses modifications de contrat éventuelles,
 +demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations contenues dans la présente
 +modification, lesquelles prévalent en cas de différence.
 +
 +Modification de contrat n°4 - Construction d'une Base Instruction du regroupement des services d'instruction pour la Brigades des Sapeurs-
 +Pompiers de Paris - LOT 3 : Electricité CFO CFA
 +
 +          SIGNATURES
 +
 +Le titulaire, dûment habilité à cet effet par documents joints à la présente modification :
 + RESOLUTION
 + 56 rue Pierre Marie DERRIEN
 + 94500 Champigny-sur-Marne
 +
 +                                                                                                                                       =.Qemëti
 + (Nom, prénom, qualité du signataire et apposition du cachet
 + commercial)
 +                                                                                                                        562 00056-APE 4321A
 +                                                                                                            Siret
 +
 + D       NOTIFICATION DE LA MODIFICATION DE CONTRAT N°4 AU MARCHE
 +        20190000022001
 +
 +Reçu à titre de notification, une copie certifiée conforme à la présente modification
 +
 +                           A                                                              ,1e
 +
 +Modification de contrat n°4 - Construction d'une Base Instruction du regroupement des services d'instruction pour la Brigades des Sapeurs-
 +Pompiers de Paris - LOT 3 : Electricité CFO C F A
 +
 + </code>
 +
 +/* Text end */
 +