Accueil > None > Ville de Paris > Réunions > Conseil municipal du mardi 22 mars 2022 à 09h00 > * 2022 PP 32 : MC4 marché de travaux pour la construction d'une base instruction du regroupement des services d'instruction ... > Exposé des motifs.pdf
m*.
PRÉFECTURE Secrétariat général pour l'administration
DE POLICE Direction de l'Immobilier et de l'Environnement
Liberté
Égalité
Fraternité
Paris, le , 4 FEV. 2022
2022 PP 32 M C 4 Marché de travaux p o u r la c o n s t r u c t i o n d'une base i n s t r u c t i o n et de logistique BSPP
LOT 4.
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
M e s d a m e s , Messieurs,
Le présent projet de délibération est relatif à la m o d i f i c a t i o n de c o n t r a t n°4 au marché de travaux
20190000022101 pour la c o n s t r u c t i o n d'une base i n s t r u c t i o n et de logistique p o u r la brigade de
sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), sise 1, avenue G u y Môquet 9 4 4 6 0 - V A L E N T O N - Lot n°4 :
PLOMBERIE/CVC.
Par délibération n° 2019 PP 16 du 1er au 4 avril 2019, vous avez approuvé le p r i n c i p e de l'opération et
l'engagement d'une procédure d'appel d'offres ouvert pour désigner les titulaires des c i n q lots pour la
c o n s t r u c t i o n de cette base.
Les 5 lots couvrant l'opération sont les suivants :
Lot n° 1 : Installation de c h a n t i e r / démolition / curage / gros oeuvre / c h a r p e n t e / façade / étanchéité /
couverture / menuiserie extérieures / serrurerie / appareils élévateurs
Lot n° 2 : C l o i s o n s plâtrerie / faux p l a f o n d / menuiseries intérieures / carrelage / faïence / sols souples /
peinture
Lot n° 3 : Electricité C F O C F A
Lot n° 4 : C V C p l o m b e r i e
Lot n° 5 : V R D / espaces verts / m o b i l i e r extérieur
Par délibération n° 2019 PP 31 du 8 au 11 juillet 2019, vous m'avez autorisé à signer les marchés de
travaux pour l'opération relative à la c o n s t r u c t i o n de cette base d ' i n s t r u c t i o n et de logistique p o u r la
BSPP.
Le marché de travaux p o u r c e t t e opération de c o n s t r u c t i o n - Lot 4 : PLOMBERIE / C V C a été notifié le 2
o c t o b r e 2019 à la société C H A R P E N T I E R p o u r un m o n t a n t global et forfaitaire de 1 837183,07 € HT, soit
de 2 2 0 4 619,68 € T T C (TVA à 2 0 % ) .
EM-1/2
Le c o n t r a t a fait l'objet des m o d i f i c a t i o n s suivantes
- La m o d i f i c a t i o n de c o n t r a t n°1, notifiée au titulaire du marché le 24 février 2021, pour contractualiser
des prestations en plus-value, à hauteur de 17 251,65 € HT, soit de 20 701,98 € T T C (TVA 2 0 % ) , et
prolonger le délai d'exécution du marché, du 15 avril 2021 au 20 juillet 2021, en raison de
l'immobilisation du chantier durant le c o n f i n e m e n t lié à la Covid-19.
Le nouveau m o n t a n t du marché s'élevait alors à 1 854 434,72 € HT, soit à 2 225 321,66 € T T C (TVA 20%) ;
- La m o d i f i c a t i o n de c o n t r a t n°2, notifiée au titulaire du marché le 6 juin 2021, pour contractualiser des
prestations en plus-value et moins-value et de nouveau prolonger le délai d'exécution du marché du 21
juillet 2021 au 24 s e p t e m b r e 2021, suite à plusieurs découvertes liées à la structure des bâtiments
existants lors des travaux de gros œuvre et à un retard sur l'avancement des travaux pour les lots n°1 et
n°2. C e t t e m o d i f i c a t i o n de c o n t r a t e m p o r t a i t une plus-value de 63 601,34 € HT, soit 76 321,61 € TTC
(TVA 2 0 % ) , p o r t a n t le nouveau m o n t a n t du marché à 1 918 036,06 € HT, soit à 2 301 643,27 € T T C (TVA
20%);
- La m o d i f i c a t i o n de c o n t r a t n°3 pour contractualiser des prestations en plus-value, à hauteur de
8 946,99 € HT, soit de 10 736,39 € T T C (TVA 2 0 % ) , et prolonger le délai d'exécution du marché du 25
s e p t e m b r e 2021 au 15 n o v e m b r e 2021 en raison de travaux supplémentaires pour les lots n°1 et n°2,
Le nouveau m o n t a n t du marché s'élevait à 1 926 983,05 € HT, soit à 2 312 379,66 € T T C (TVA 2 0 % ) .
Le projet de m o d i f i c a t i o n de c o n t r a t n°4 a pour o b j e t la c o n t r a c t u a l i s a t i o n de prestations en plus-value,
de 6 970,15 € HT, soit de 8 364,18 € T T C (TVA 2 0 % ) .
Ce projet de m o d i f i c a t i o n p o r t e ainsi le m o n t a n t t o t a l du marché découlant de la m o d i f i c a t i o n de
c o n t r a t n°3 à 1 9 3 3 953,20 € HT, soit à 2 3 2 0 743,84 € T T C (TVA 2 0 % ) , valeur MO (mars 2019).
L'incidence financière de la m o d i f i c a t i o n de c o n t r a t n°4 sur le m o n t a n t t o t a l du marché après la
m o d i f i c a t i o n de c o n t r a t n°3 est de 0,36 %.
L'incidence financière cumulée des m o d i f i c a t i o n s de c o n t r a t représente une a u g m e n t a t i o n de 5,27 %.
Ce projet de m o d i f i c a t i o n de c o n t r a t n°4 fera l'objet d'une présentation à la c o m m i s s i o n d'appel
d'offres de la Ville de Paris le 15 février 2 0 2 2 , pour avis.
Par conséquent, j'ai l'honneur de d e m a n d e r à votre assemblée de bien vouloir m'autoriser à signer la
m o d i f i c a t i o n de c o n t r a t n°4 au marché de travaux pour la c o n s t r u c t i o n d'une base i n s t r u c t i o n et de
logistique pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris 1, avenue G u y Môquet 9 4 4 6 0 - V A L E N T O N - Lot
n ° 4 : PLOMBERIE / C V C .
La dépense c o r r e s p o n d a n t e sera imputée sur le b u d g e t spécial de la préfecture de p o l i c e , exercices
2022 et suivants, à la s e c t i o n investissement.
Tel est l'objet de ce projet de délibération q u e j'ai l'honneur de s o u m e t t r e à votre a p p r o b a t i o n .
Je vous prie de croire, M e s d a m e s , Messieurs, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
Le préfet de police
Didier LALLEMENT
EM-2/2